Партнерский договор
ДОГОВОР поставки товара №_____
Чувашская Республика
г. Канаш « »_______20___ г.
ИП Алексеев Феликс Михайлович, далее именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании свидетельства № 321213000041268 от 20.08.2021, с одной стороны, и ____________________________________ ________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ __________________________ , действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора в соответствии с заявками поставлять Покупателю _____________________________________ продукцию (далее – продукция) и иные товары, относящиеся к __________ товарам (далее – продукты), при совместном упоминании именуемые – товар, а Покупатель обязуется принимать и своевременно производить их оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Поставщика:
1. В течение срока действия настоящего договора поставлять товар Покупателю в соответствии с заявками последнего.
2.1.2. Осуществлять поставку (отгрузку) продукции одного наименования не более одной серии в каждой партии. (Поставка продукции одного наименования двух и более серий в одной партии допускается только при наличии на это согласия Покупателя. В случае поставки продукции одного наименования нескольких серий в одной партии без согласия Покупателя последний вправе данную продукцию вернуть Поставщику за счет последнего или принять продукцию на ответственное хранение).
2.1.3. Производить поставку (отгрузку) товара в сроки, согласованные с Покупателем.
2.1.4. В случае предоплаты товара производить поставку (отгрузку) последнего в течение пяти дней с момента получения денежных средств.
2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Своевременно согласовывать с Поставщиком все условия поставки товара и направлять заявки на каждую партию товара, подлежащего поставке.
2.2.2. Принимать и оплачивать поставленный товар на условиях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на каждую партию товара. (Заявки могут быть направлены по телефону, факсимильной или почтовой связью, иным способом.)
3.2. Ассортимент, количество, цена товара и другие условия поставки согласовываются сторонами дополнительно и отражаются в накладных, которые по мере оформления сторонами прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.
3.3. Поставка товара производится Поставщиком в соответствии с указанием Покупателя одним из следующих способов:
а) отгрузка товара транспортом, предусмотренным в заявке,
б) сдача товара отделению связи для пересылки в адрес Покупателя,
в) получение товара Покупателем на складе Поставщика (выборка товара),
г) доставка товара Поставщиком на склад Покупателя.
3.4. Если Покупатель не предъявил каких-либо требований к способу поставки товара, право выбора последнего принадлежит Поставщику.
3.5. Датами поставки товара являются:
· п.3.3. «в), г)» - дата получения товара Покупателем от Поставщика,
· п.3.3. «а)» - дата передачи товара транспортной организации,
· п.3.3. «б)» - дата сдачи товара для отправки предприятиям связи.
3.6. Риск случайной гибели товара, а также право собственности на товар переходит на (к) Покупателя ( -ю ) с момента выполнения Поставщиком обязательств, перечисленных в п.3.3. договора.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Поставщик одновременно с товаром передает Покупателю документы, удостоверяющие его качество, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.2. Качество продукции должно
- соответствовать требованиям нормативно-технической документации производителя данного товара. Качество удостоверяется Всероссийским сертификатом соответствия и/или Паспортом производителя товара или декларациями о соответствии, оформленными в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ,
- соответствовать ГФ, ФС, ГОСТ, ТУ и другим действующим нормативным документам,
- подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, оформленными в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.
Качество продуктов подтверждается документами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.3. Фактический срок годности товара на дату его поставки должен быть не менее 80% срока годности, предусмотренного документами, подтверждающими качество товара. Поставка товара с меньшим сроком годности может осуществляться по согласованию с Покупателем.
4.4. Документом, обосновывающим рекламацию по качеству и количеству товара, является Акт, составленный Покупателем.
4.5. Претензии в отношении качества и/или количества товара предъявляются Покупателем Поставщику в письменном виде не позднее 10 рабочих дней с момента составления Акта, указанного в п.4.4. Договора. Претензии в отношении качества товара, предъявляются Покупателем в течение всего срока годности товара. Претензии по поводу товара, забракованного аккредитованной испытательной лабораторией, предъявляются Покупателем в течение всего срока годности товара.
4.6. Поставщик за свой счет в течение 15 дней со дня получения от Покупателя рекламации и забракованного товара обязан заменить забракованный товар новым или скорректировать стоимость данной партии товара.
Замена (возврат стоимости) забракованного товара, допоставка недостающего товара (при обнаружении недостачи в таре за ненарушенной упаковкой Поставщика) производится в течение всего срока годности товара.
4.7. Приемка товара по качеству (внешнему виду) и количеству тарных мест осуществляется в момент передачи товара уполномоченному представителю Покупателя.
5. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по договорным ценам, согласованным между Поставщиком и Покупателем. После согласования цена изменению не подлежит.
5.2. Договорная цена товара отражается в накладных, которые, по мере их оформления, прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.
5.3. Общая сумма договора складывается из стоимостей поставляемого товара, предусмотренных в накладных, прилагаемых к настоящему договору. При наличии транспортных расходов сумма договора подлежит увеличению на их стоимость.
5.4. Покупатель производит оплату поставляемого товара путем:
а) предварительной оплаты в течение ______ календарных дней с момента получения счета,
б) оплаты поставленного товара в течение ______ календарных дней с момента его получения,
(заполнить нужные графы).
В случае поставки товара без сопроводительных документов, в т.ч. подтверждающих его качество, срок оплаты исчисляется с момента получения Покупателем всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором.
5.5. Оплата транспортных расходов производится за счет:
а) Поставщика,
б) Покупателя,
в) путем включения транспортных расходов в стоимость товара.
(ненужное зачеркнуть)
5.6. По согласованию сторон порядок расчетов может быть изменен. В этом случае Покупатель производит оплату товара в сроки, указанные Поставщиком в накладных (дополнительных соглашениях или иных документах, подписанных сторонами).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут материальную ответственность за выполнение ими условий настоящего договора и, в случае их нарушения, виновная сторона обязана возместить второй стороне все убытки, возникшие по ее вине.
6.2. При нарушении сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок товара.
6.3. При нарушении сроков отгрузки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы оплаченного Покупателем и своевременно не отгруженного Поставщиком товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок товара.
Поставка товара без сопроводительных документов, удостоверяющих его качество, или предоставление вместе с товаром не качественных (не четких, не читаемых и т.д.) сопроводительных документов, удостоверяющих его качество, приравнивается к не поставке товара.
6.4. Если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения обязательств по договору одной из сторон вторая сторона не предъявит первой письменную претензию, касающуюся нарушения сроков исполнения обязательств:
а). Покупатель Поставщику - сроков поставки оплаченного товара,
б). Поставщик Покупателю - сроков оплаты поставленного товара,
то данный факт будет расцениваться сторонами, как отсутствие претензий, связанных со сроками исполнения обязательств.
По истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения обязательств по договору одной из сторон, при отсутствии не исполненного ею обязательства перед другой стороной (оплаченный товар поставлен Поставщиком/полученный товар оплачен Покупателем), данная сторона утрачивает право на взыскание/получение с другой стороны штрафных санкций (пени, неустойки и т.д.), предусмотренных законодательством РФ и/или договором за нарушение сроков выполнения обязательств по договору.
6.5.Штрафные санкции взыскиваются по решению Арбитражного суда.
6.6.Стороны не несут ответственности за невыполнение договора при наличии форс-мажорных
обстоятельств.
6.7. Стороны согласовали, что на отношения Сторон по Договору не распространяется положение о начислении процентов в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 20___ года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по договору обязательств.
7.2. Если ни одна из сторон за 20 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменном виде о намерении расторгнуть договор, срок действия последнего автоматически продляется на каждый последующий календарный год.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются ГК РФ и действующим законодательством РФ.
8.2. Все споры и разногласия решаются путем двухсторонних переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.4. Покупатель обязан произвести возврат некачественного товара по принятым Поставщиком претензиям Покупателя, выставленным в предусмотренном настоящим договором порядке и в сроки. Такой возврат рассматривается сторонами как произведенный в рамках предусмотренного законодательством (ст.ст.475, 480 ГК РФ) отказ Покупателя от исполнения договора в результате существенного нарушения Поставщиком условий договора по качеству и/или ассортименту, комплектности, упаковке, других условий поставки товара. В этом случае настоящий договор считается недействительным в части поставки партии возвращаемого товара, а переход права собственности на возвращаемый товар – не осуществившимся. При этом недействительность настоящего договора в части поставки партии возвращаемого товара не влечет недействительности настоящего договора в отношении осуществляемых на основании настоящего договора поставок иных партий товара (ст.180 ГК РФ). Покупатель обязан оформить и передать Поставщику возвратную накладную на каждую партию товара, возвращаемого на основании настоящего пункта договора.
Во всех иных случаях, не предусмотренных выше, возврат товара Покупателем осуществляется в виде продажи соответствующего товара Поставщику по согласованным сторонами ценам. При этом бывший Покупатель, выступающий в качестве Поставщика такого товара, оформляет накладные и выписывает счета-фактуры на поставляемый (возвращаемый) таким образом товар в общеустановленном порядке.
8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего адреса и других реквизитов, а также – об окончании или приостановлении срока действия лицензии, ее отзыве или аннулировании не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений.
8.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны
8.7. Документы, переданные с использованием факсимильной связи и/или по электронной почте, оформленные надлежащим образом (имеющие подписи/печати; отсканированные и т.п.), имеют юридическую силу до получения сторонами их подлинных экземпляров.
8.8. Поставщик настоящим подтверждает, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов. Поставщик гарантирует, что:
- применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС;
- своевременно предоставляет счета-фактуры Покупателю и в сроки, установленные законодательством РФ в полном объеме уплачивает в бюджет суммы НДС;
- фактически осуществляемые виды деятельности соответствуют отраженным в сведениях ЕГРЮЛ;
- местонахождения Поставщика, указанное в настоящем Договоре и в учредительных документах, является действительным;
- Поставщик не обладает признаками, позволяющими квалифицировать его как контрагента с высокой степенью риска (или «однодневку»), а сделку, совершенную с ним, как сомнительную;
- у него имеются необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
В случае если по решению налогового органа Покупателю будет отказано в налоговом вычете или в возмещении налога на добавленную стоимость, Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования Покупателя обязан возместить последнему убытки в размере недоимки, пеней и штрафов, взысканных налоговым органом из-за нарушений налогового законодательства, допущенных Поставщиком.
8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Алексеев Феликс Михайлович ,
Юр.адрес : ЛЕНИНА УЛ., 38, НОВЫЕ МАМЕИ Д., КАНАШСКИЙ Р-Н, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -ЧУВАШИЯ 429308
ИНН 781301666090
Расчётный счёт (₽) 40802810701500204601
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
БИК 044525999
Корр.счёт 30101810845250000999
ПОСТАВЩИК:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Индивидуальный предприниматель
/Алексеев Ф.М./